Постанова КМУ № 461 від 13.04.2011 Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 461
Київ

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1178; 2009 р., № 88, ст. 2972) позицію "Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:
 

"Державна архітектурно-будівельна інспекція

витрати, пов'язані з видачею сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

100 відсотків надходжень, одержаних як плата за видачу сертифіката".

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України       М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

2. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I-III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

У разі прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорії складності, побудованих без наявності дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 р., особливості реєстрації декларації та її форма визначаються Мінрегіоном.

3. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

4. Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

5. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародного договору України.

6. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником, про що робиться відповідний запис в декларації або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

7. Якщо проектною документацією визначено пусковий комплекс (чергу), він може бути прийнятий в експлуатацію окремо від об'єкта. При цьому пусковий комплекс (черга) повинен відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації.

У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити погоджені з автором проекту будівництва пропозиції щодо зміни складу пускового комплексу. При цьому із складу пускового комплексу не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

8. Житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором про будівництво, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном.

Житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах.

9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

10. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано право власності за рішенням суду, воно приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком.

11. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

12. Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

14. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта:

подати копію декларації або сертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією;

поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про введення в експлуатацію об'єкта.

15. У разі втрати або пошкодження декларації чи сертифіката Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації чи дублікат сертифіката протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкоджених декларації або сертифіката.

16. Відомості щодо зареєстрованих декларацій та виданих сертифікатів вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі - єдиний реєстр).

Реєстрація декларації

17. Реєстрація декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта.

Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.

18. Замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 1.

У разі подання декларації до дозвільного центру він передає її Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

19. Замовник відповідно до закону відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

20. Інспекція перевіряє протягом десяти робочих днів з дати подання (надходження) до неї декларації повноту даних, зазначених у ній, та реєструє декларацію.

21. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її на доопрацювання з обґрунтуванням підстав повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення декларації на доопрацювання, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

Видача сертифіката

22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

23. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідної Інспекції заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката (далі - заява) за формою згідно з додатком 2, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3.

Документи приймаються у дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта та не пізніше наступного робочого дня передаються до Інспекції.

24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду питань, пов'язаних з видачею сертифіката, до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

25. Інспекція приймає подані замовником заяву і акт готовності об'єкта до експлуатації та з метою визначення відповідності об'єкта проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил проводить відповідну перевірку.

Проведення перевірки на об'єкті розпочинається не пізніше ніж на третій робочий день після реєстрації заяви і не може тривати більш як чотири робочих дні.

Інспекція під час проведення перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну і виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, стандартами і правилами, інші документи, матеріали, відомості, довідки та пояснення з питань, що виникають, та залучати у разі потреби установи, організації, державні органи.

26. Інспекція приймає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з додатком 4 або відмову в його видачі за формою згідно з додатком 5.

27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об'єкта проектній документації та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката Інспекція надсилає замовнику протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 5.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до Інспекції для видачі сертифіката.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до суду.

Порядок внесення змін до декларації, скасування декларації

28. У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Інспекція здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка “У зв’язку із змінами, внесеними декларацією від ____ 20___ р. № ________, ця декларація втратила чинність” із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.

29. У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.
 

Додаток 1 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

ЗАРЕЄСТРОВАНО _____________________________________________ (найменування органу, який провів реєстрацію) ________ ______________________ 20__ р. № _____ _____________     _____________________________         (підпис)                (ініціали та прізвище посадової особи) М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ

про готовність об'єкта до експлуатації

________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно до будівельного паспорта

________________________________________________________________________________
або затвердженого проекту будівництва, код об'єкта згідно з державним

________________________________________________________________________________
класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

 

1. Інформація про замовника

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

________________________________________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

________________________________________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган

________________________________________________________________________________

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

________________________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного нагляду (у разі наявності) 

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

________________________________________________________________________________

мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

________________________________________________________________________________

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

5. Інформація про страхову організацію (за наявності)

________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження,

________________________________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)

________________________________________________________________________________

 

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт

7. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника) (за наявності)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

________________________________________________________________________________

мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

________________________________________________________________________________

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

8. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)

________________________________________________________________________________

(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації,

________________________________________________________________________________

результати експертизи проектної документації (за наявності)

________________________________________________________________________________

10. Інформація про дозвільні документи (повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності)

Назва документа, ким виданий або зареєстрований

Дата подання або реєстрації документа

Номер документа

11. Інформація про об'єкт

Місцезнаходження об'єкта:	_________________________________________________ _________________________________________________
Дата початку будівництва:	_________________________________________________ _________________________________________________
Дата закінчення будівництва:	_________________________________________________ _________________________________________________
Строк введення об'єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію:	_________________________________________________ _________________________________________________

 

111. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію чи договір про встановлення права земельного сервітуту щодо будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури _____________

______________________________________________________________.

 

12. Техніко-економічні показники об'єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

 

Опис об'єкта:

 

несучі конструкції _______________________________________________________________;

огороджувальні конструкції _______________________________________________________;

фасади_________________________________________________________________________.

 

Перелік інженерного обладнання об'єкта	Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити)
Загальна площа будівлі, кв. метрів	_____________________________________________________________

13. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

Кількість поверхів	____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Матеріали стін	____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Кількість секцій (за наявності)	____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартир	Кількість квартир	Загальна площа, кв. метрів	Житлова площа, кв. метрів
однокімнатних
двокімнатних
трикімнатних
чотирикімнатних
п'ятикімнатних
шестикімнатних
семикімнатних
восьмикімнатних і більше
Усього:
Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, кв. метрів

 

Місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів, їх характеристика

Загальна площа     __________________

Кількість машиномісць     _______________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових

приміщень об’єкта, кв. метрів ______________________________________________________

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа, технічні характеристики

14. Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об’єкта	Одиниця виміру	За проектом
		загальний	у тому числі пускового комплексу або черги

15. На об'єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.

Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

 

Перелік робіт	Строки виконання	Організація - виконавець	Керівник організації - виконавця
			Прізвище, ім’я, по батькові керівника	Підпис керівника

 

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _______________________________________________________________________,

                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

М.П.

 

__________ Примітка.

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності).

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 757 від 15.08.2012, № 918 від 30.10.2013}

 

Додаток 2 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Начальнику _______________________________________                                                 (найменування органу, __________________________________________________                                               який видає сертифікат, __________________________________________________                             прізвище, ім'я та по батькові керівника) __________________________________________________  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, __________________________________________________                             ким, коли виданий, місце проживання; __________________________________________________    найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника __________________________________________________                  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

 

Прошу прийняти в експлуатацію ________________________________________________

                                                                                                                             (найменування

________________________________________________________________________________
                                                                         об'єкта, його місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ та видати сертифікат.

 

                                                                                      _____________________________________
                                                                                                         (код об'єкта згідно з Державним класифікатором

                                                                                                                          будівель та споруд ДК 018-2000)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; переоформлених дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _______________________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток: Акт готовності об'єкта до експлуатації на ___ арк.;

___ ____________ 20__ р.

______________________ (підпис)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012}
 

Додаток 3 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________

№ _____________

___ ______________20__ р.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

________________________________________________________________________________

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

________________________________________________________________________________

категорія складності)

________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

 

                                                                                      _____________________________________

                                                                                                          (код об'єкта згідно з Державним класифікатором

                                                                                                                         будівель та споруд ДК 018-2000)

 

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________________________

місце проживання (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

_______________________________________________________________________________,

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

який виконав ____________________________________________________________________

(види робіт)

________________________________________________________________________________

та субпідрядниками_______________________________________________________________

(найменування субпідрядника)

_______________________________________________________________________________,

які виконали_____________________________________________________________________

(види виконаних робіт)

________________________________________________________________________________

 

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________________________

місце проживання (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

________________________________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

_______________________________________________________________________________,

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав ____________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

_______________________________________________________________________________,

та субпідрядниками ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання (не зазначається фізичними особами,

________________________________________________________________________________

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

_______________________________________________________________________________,

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають

________________________________________________________________________________

відмітку у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________,

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

які виконали ____________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

________________________________________________________________________________

 

3. Проектна документація затверджена ___________________________________________

                                                                                                                                 (назва, дата і номер

________________________________________________________________________________

                                                                                          документа замовника)

 

4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий _________________________________

                                                                                                                                            (найменування органу,

________________________________________________________________________________

                                                                                             який видав дозвіл)

________________________________________________________________________________________________

 

___ ____________ 20__ р. № _________

 

5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:

 

початок робіт _________________;

                                        (місяць, рік)

 

закінчення робіт _______________

                                          (місяць, рік)

6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта	Одиниця виміру	За проектом		За результатами технічної інвентаризації
		загальний	у тому числі пускового комплексу або черги	загальний	у тому числі пускового комплексу або черги

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період ________________

                                                                                                                                                             (початок випуску

________________________________________________________________________________
продукції із зазначенням обсягу)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Житловий будинок має такі показники:

Показники	Одиниця виміру	За проектом	За результатами технічної інвентаризації
Загальна площа квартир
Кількість поверхів
Загальний будівельний об'єм
у тому числі підземні частини
Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

 

Тип квартири	За проектом			За результатами технічної інвентаризації
	кількість квартир	площа квартир, кв. метрів		кількість квартир	площа квартир, кв. метрів
		загальна	житлова		загальна	житлова
однокімнатна
двокімнатна
трикімнатна
чотирикімнатна
п'ятикімнатна
шестикімнатна
семикімнатна
восьмикімнатна і більше
Усього квартир

7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.

9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт	Строки виконання	Організація - виконавець	Керівник організації - виконавця
			прізвище, ім’я, по батькові керівника	підпис керівника

10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво ___________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи __________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.

 

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, __________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ____________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник	____________________ (найменування посади)	___________ (підпис)	_______________________ (прізвище, ім'я та по батькові)
Генеральний проектувальник	____________________	___________	_______________________
Генеральний підрядник (підрядник)	____________________	___________	_______________________
Субпідрядник	____________________	___________	_______________________
Страховик (якщо об'єкт застрахований)	____________________	___________	_______________________
Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об'єктів виробничого призначення)	____________________	___________	_______________________

 

Додаток 4 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

СЕРТИФІКАТ

серія _________ № _______

Цим сертифікатом ____________________________________________________________

                                                                                  (найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу):

________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

_______________________________________________________________________________,
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,

________________________________________________________________________________
місцезнаходження, основні показники об'єкта)

проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

 

Замовник об'єкта: _____________________________________________________________

                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;

________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

________________________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

Генеральний проектувальник (проектувальник) ____________________________________

                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я

________________________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________________________________________________________________________
місце проживання; найменування юридичної особи, місцезнаходження,

________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

Генеральний підрядник (підрядник) ______________________________________________

                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання; найменування юридичної особи,

________________________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації
від ___ ____________ 20__ р. (копія додається)

Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.

___________________________________ (найменування посади)

_________________ (підпис)

____________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

 

М.П.

 

Додаток 5 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

________________________________________________
(найменування органу, який прийняв рішення

_________________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

 

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

 

___ ____________ 20__ р. № ______

 

За результатами розгляду поданої________________________________________________

                                                                                                                     (найменування або прізвище,

________________________________________________________________________________
ім'я та по батькові замовника)

___ ____________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації встановлено:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

У видачі сертифіката___________________________________________________________

                                                                                 (назва об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:

________________________________________________________________________________
нове будівництво, реконструкція, реставрація,

________________________________________________________________________________
капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)

відмовлено.

_______________________________ (найменування посади)

______________ (підпис)

____________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

 

М.П.

 

Додаток 6
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів

Начальникові ______________________________________                   (найменування органу, якому __________________________________________________ надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________ його керівника)

Замовник __________________________________________      (прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________ фізичної особи, місце проживання, серія і номер __________________________________________________ паспорта, ким, коли виданий, місце проживання; __________________________________________________ найменування юридичної особи, її __________________________________________________ місцезнаходження, код платника податків згідно __________________________________________________ з ЄДРПОУ або податковий номер)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 39¹ Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” прошу внести зміни до декларації про готовність об’єкта до
експлуатації, зареєстрованої ____ ______________________________20____№_____________

_______________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________,

вид будівництва _________________________________________________________________,

                        (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_______________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта _____________________________________________________________________,
                                      (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

категорія складності _____________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, __________________________ від ___ __________ 20__ № ______, виданого _______________________________________________________________________________.

Додатки. 1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

               2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

 

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації  та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ________________________________________,                       

                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Замовник М.П.	____________________ (підпис)	____________________ (ініціали та прізвище)
Інженер технічного нагляду М.П.	____________________ (підпис)	____________________ (ініціали та прізвище)
Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту М.П.	____________________ (підпис)	____________________ (ініціали та прізвище)

___________

Примітки. 1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об’єктів III категорії складності.

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 918 від 30.10.2013}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461

ПОРЯДОК
внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір

1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та її розмір.

2. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу.

3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів, що належать:

до IV категорії складності - 4,6 мінімальної заробітної плати;

до V категорії складності - 5,2 мінімальної заробітної плати.

4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку.

5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є платіжне доручення з позначкою про дату проведення платежу або касовий документ банка чи відділення поштового зв'язку, що прийняли платіж.

6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу.

7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду державного бюджету.

8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката плата не справляється.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 461

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 534 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 41, ст. 1370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1423 "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 15).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1424 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 16).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 390).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 583).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1218 "Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3635).