Ст. 846 ГКУ от 16.01.2003 № 435-IV
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019
Гражданский кодекс Украины
Статья 846. Сроки выполнения работы
1. Сроки выполнения работы или ее отдельных этапов устанавливаются в договоре подряда. 2. Если в договоре подряда не установлены сроки выполнения работы, подрядчик обязан выполнить работу, а заказчик имеет право требовать ее выполнения в разумные сроки, согласно существа обязательства, характера и объемов работы и обычаев делового оборота.
Читать еще раз
Гражданский кодекс Украины Статья 991. Отказ от осуществления страховой выплаты Гражданский кодекс Украины Статья 868. Предоставление заказчику информации о работе Гражданский кодекс Украины Статья 1004. Исполнение поручения Про господарські товариства Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства Гражданский кодекс Украины Статья 980. Предмет договора страхования