Ст. 867 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV
Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Почніть консультацію з юристом онлайн
Цивільний кодекс України
Стаття 867. Гарантії прав замовника
1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг. 2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.
Почніть консультацію з юристом онлайн
Читати ще раз
Податковий кодекс України Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком Податковий кодекс України Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків Цивільний кодекс України Стаття 198. Виконання за цінним папером Податковий кодекс України Стаття 133. Платники податку Податковий кодекс України Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками